Stad Ninove
RENOVATIE SPORTHAL NINOVE- TECHNIEKEN
Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.
1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Stad Ninove
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: RENOVATIE SPORTHAL NINOVE- TECHNIEKEN
Beschrijving: RENOVATIE SPORTHAL NINOVE- TECHNIEKEN
Identificatiecode van de procedure: a939b4c2-75a7-45d7-ad29-1d914ada533f
Interne identificatiecode: PPP01J-1341/6256/AMD221-SPONI
De procedure wordt versneld: neen
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
2.1.4 Algemene informatie
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aanbestedingsstuk
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: RENOVATIE SPORTHAL NINOVE- TECHNIEKEN
Beschrijving: RENOVATIE SPORTHAL NINOVE- TECHNIEKEN
Interne identificatiecode: AMD221-SPONI_1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
5.1.3 Geraamde duur
Einddatum van de duur: 24/02/2027
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
5.1.9 Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Andere economische of financiële eisen Beschrijving van het selectiecriterium: Teneinde na te gaan of de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt, is de inschrijver verplicht alle in het bestek gevraagde bescheiden en alle andere inlichtingen bij zijn offerte te voegen: 1. voor niet Belgische inschrijvers: een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid. Het bewijs moet betrekking hebben op het voorlaatste kalenderkwartaal. Minimumeisen: 1. voor niet Belgische inschrijvers: een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid. Het bewijs moet betrekking hebben op het voorlaatste kalenderkwartaal.
Criterium: Referenties voor gespecificeerde werken Beschrijving van het selectiecriterium: Een lijst met min 3. - max. 6 relevante referenties van de uitgevoerde werken tijdens de laatste vijf jaar (max. 3 bladzijden per referentie). - De referenties dienen van een gelijkaardige omvang te zijn dan de werken voorzien in dit dossier. Als gelijkwaardig worden beschouwd referenties inzake renovatie of vernieuwen van technische installaties in een publiek of publiek toegankelijk gebouw, met behoud van exploitatie, met een uitvoeringswaarde boven de 450.000 euro. - De kwaliteit van de geselecteerde referenties wordt gestaafd met een attest van tevredenheid van de opdrachtgever of PV van voorlopige oplevering. - Voor deze referenties wordt aangegeven welke delen van de werken met eigen personeel werden uitgevoerd en voor welke delen beroep werd gedaan op onderaannemers. Minimumeisen: Een lijst met min 3. - max. 6 relevante referenties van de uitgevoerde werken tijdens de laatste vijf jaar (max. 3 bladzijden per referentie). - De referenties dienen van een gelijkaardige omvang te zijn dan de werken voorzien in dit dossier. Als gelijkwaardig worden beschouwd referenties inzake renovatie of vernieuwen van technische installaties in een publiek of publiek toegankelijk gebouw, met behoud van exploitatie, met een uitvoeringswaarde boven de 450.000 euro. - De kwaliteit van de geselecteerde referenties wordt gestaafd met een attest van tevredenheid van de opdrachtgever of PV van voorlopige oplevering. - Voor deze referenties wordt aangegeven welke delen van de werken met eigen personeel werden uitgevoerd en voor welke delen beroep werd gedaan op onderaannemers. De referentie dient op zijn minst te vermelden: 1. korte beschrijving van het referentieproject; 2. jaar van uitvoering; 3. budget van de werken ; 4. attest tevredenheid en PV van voorlopige oplevering;
Criterium: Professionele risico-indemniteitsverzekering Beschrijving van het selectiecriterium: 2. het bewijs van een geldige verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsrisico's. De opdrachtgever zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever moet gevrijwaard worden tegen elke vordering tot schadevergoeding door derden. De ABR-polis maakt onderdeel uit van het dossier (artikel 01.09) en dient pas bezorgd te worden bij eventuele gunning van de opdracht. Minimumeisen: 2. het bewijs van een geldige verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsrisico's. De opdrachtgever zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever moet gevrijwaard worden tegen elke vordering tot schadevergoeding door derden. De ABR-polis maakt onderdeel uit van het dossier (artikel 01.09) en dient pas bezorgd te worden bij eventuele gunning van de opdracht.
Criterium: Verhouding onderaanneming Beschrijving van het selectiecriterium: De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de onderdelen van de opdracht die hij door een onderaannemer zal laten uitvoeren. Uit deze opgave dient te blijken dat de aannemer minstens 50 % van de werken, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel zal uitvoeren. - De eventuele onderaannemers moeten voldoen aan dezelfde vereisten als het eigen personeel (zie punt 1 en 2). - De inschrijver houdt er rekening mee dat wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht ingevolge duidelijke overmacht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn, de uitvoerder nieuwe onderaannemers dient op te geven die eveneens beantwoorden aan de vermelde selectiecriteria. Het opdrachtgevend bestuur beslist over de aanvaarding van de onderaannemer(s). Minimumeisen: De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de onderdelen van de opdracht die hij door een onderaannemer zal laten uitvoeren. Uit deze opgave dient te blijken dat de aannemer minstens 50 % van de werken, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel zal uitvoeren. - De eventuele onderaannemers moeten voldoen aan dezelfde vereisten als het eigen personeel (zie punt 1 en 2). - De inschrijver houdt er rekening mee dat wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht ingevolge duidelijke overmacht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn, de uitvoerder nieuwe onderaannemers dient op te geven die eveneens beantwoorden aan de vermelde selectiecriteria. Het opdrachtgevend bestuur beslist over de aanvaarding van de onderaannemer(s).
Criterium: Andere economische of financiële eisen Beschrijving van het selectiecriterium: 3. een verklaring op eer indienen voor onderstaande punten 1-6. De inschrijver kan uitgesloten worden van de verdere procedure, indien hij zich in één of meerdere van de volgende situaties bevindt: 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 4. bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de kandidaat gevestigd is; 6. zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. Minimumeisen: 3. een verklaring op eer indienen voor onderstaande punten 1-6. De inschrijver kan uitgesloten worden van de verdere procedure, indien hij zich in één of meerdere van de volgende situaties bevindt: 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 4. bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de kandidaat gevestigd is; 6. zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen.
Criterium: Andere economische of financiële eisen Beschrijving van het selectiecriterium: 4. wanneer de inschrijver een maatschap zonder rechtspersoonlijkheid is, moet voor elke partner de bovenvermelde documenten ingediend worden. Minimumeisen: 4. wanneer de inschrijver een maatschap zonder rechtspersoonlijkheid is, moet voor elke partner de bovenvermelde documenten ingediend worden.
Criterium: Andere economische of financiële eisen Beschrijving van het selectiecriterium: Erkenning en registratie van aannemers: D (Algemene aannemingen van bouwwerken) of D16,D17 of D18 of P of P1, klasse 4 of hoger Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning en kan dus afwijken van bovenstaande)
Criterium: Andere economische of financiële eisen Beschrijving van het selectiecriterium: * - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. - Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. - De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. - Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium: Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact) Gunningscriterium numerieke waarde: 100
5.1.11 Aanbestedingsstukken
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening: Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00 +02:00
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 180 Dag
Informatie over de openbare opening: Openingsdatum: 24/08/2026 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract: De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen
5.1.15 Technieken
Informatie over het dynamische aankoopsysteem: Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Informatie over de termijnen voor beroep: Organisatie die informatie verstrekt over beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Stad Ninove
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Stad Ninove
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Stad Ninove
Registratienummer: 207.441.527
Postadres: Centrumlaan 100
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Contactpunt: Rudy Valkenier
Rollen van deze organisatie: Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rollen van deze organisatie: Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
8.1 ORG-0003
Officiële naam: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registratienummer: BE 0475.480.736
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie: Aanbieder van aanbestedingsdiensten
10. Wijziging van een aankondiging
Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 79027c39-331d-4671-94eb-771316cfffde-01
Voornaamste reden voor de wijziging: Informatie bijgewerkt
Beschrijving: De opdrachtdocumenten zijn aangepast op 20/08/26. Het inschrijvingsformulier is toegevoegd.
10.1 Wijziging van een aankondiging
Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: f7c34523-1316-451d-a798-f76c67df28ce - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 20/08/2026 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 20/08/2026 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands