Chwapi
Fourniture, installation et mise en service d'un système de traitement et distribution d'eau de dialyse et d'un système de distribution de concentrés
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Fourniture, installation et mise en service d'un système de traitement et distribution d'eau de dialyse et d'un système de distribution de concentrés
Description: Dans le cadre de la construction du nouvel hôpital, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) souhaite faire l’acquisition d'un système de traitement et distribution d'eau de dialyse et d'un système de distribution de concentrés pour équiper les services de dialyse et de soins intensifs. L’installation complète de ces équipements est prévue normalement au troisième trimestre 2026. Cette installation devrait commencer au deuxième trimestre 2025 et elle sera réalisée en plusieurs parties. L’installation dépendant de l’avancement des travaux de nos marchés 4 « Gros œuvre » et 5 « Parachèvement et techniques spéciales, la date d’exécution du marché pourrait être prolongée ou décalée. En cas de retard, l’adjudicataire ne pourra en aucun cas introduire une demande d’indemnités.
Identifiant de la procédure: f865192b-9e94-4038-b4ad-c8bbb47ef71e
Identifiant interne: PPP0Q1-141/4122/2024-002-F
Type de procédure: Ouverte
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 41000000 Eau collectée et purifiée
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 910 000 Euro
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Motivation pour l'arrêt du marché: - Lot 1 "Fourniture, installation et mise en service d’un système monitoré de traitement d’eau et de distribution d’eau osmosée pour les services de dialyse et de soins intensifs" Considérant que les offres de tous les soumissionnaires ne sont pas sélectionnées et ou sont irrégulières ; Considérant que, ce faisant, le pouvoir adjudicateur ne se retrouve avec plus aucune offre pour ce marché (lot 1) ; Considérant qu’en vertu de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin selon un autre mode de passation ; Le pouvoir adjudicateur décide, tenant compte des éléments précités, d'arrêter ce marché lot 1. - Lot 2 "Fourniture, installation et mise en service d’un système de distribution de concentrés pour le service de dialyse" Considérant que les offres de tous les soumissionnaires ne sont pas sélectionnées et ou sont irrégulières ; Considérant que, ce faisant, le pouvoir adjudicateur ne se retrouve avec plus aucune offre pour ce marché (lot 2) ; Considérant qu’en vertu de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin selon un autre mode de passation ; Le pouvoir adjudicateur décide, tenant compte des éléments précités, d'arrêter ce marché lot 2.
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Fourniture, installation et mise en service d’un système monitoré de traitement d’eau et de distribution d’eau osmosée pour les services de dialyse et de soins intensifs
Description: Le système sera dimensionné pour alimenter 75 générateurs de dialyse simultanément en consommation maximale même en cas de panne et de non-disponibilité d’un des équipements de pré traitement et traitement d’eau.
Identifiant interne: 2024-002-F
5.1.1 Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 41000000 Eau collectée et purifiée
Nomenclature supplémentaire (cpv): 41000000 Eau collectée et purifiée
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33692800 Solutions de dialyse
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Options: Description des options: Options exigées (- Poste 13 [Option exigée] Contrat entretien préventif (toutes pièces incluses prescrites par le fabricant constructeur dans le programme d’entretien préventif des installations de production et de distribution eau osmosée) sur une période de 15 ans incluant la période de garantie. Voir description au point III.1.11 Maintenance et SAV du CSC. - Poste 14 [Option exigée] Contrat annuel pour les prélèvements et analyses de l'eau osmosée conformes à: - la norme ISO23500 en vigueur - la pharmacopée européenne dernière édition pour l’eau pour dilution des concentrés des solutions concentrées pour hémodialyse. Le descriptif de cette option exigée est repris au point III.1.13 Contrat annuel pour les prélèvements et analyses de l’eau osmosée (option exigée) du CSC.)
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue des Sports 51
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Informations complémentaires: CHwapi - Site Union
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/04/2025
Date de fin de durée: 01/07/2026
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 800 000 Euro
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Montant de l'offre et bordereau des prix unitaires
Pondération (points, valeur exacte): 46
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 4
Critère: Description: Facilités de mise en oeuvre des solutions dégradées en cas de dysfonctionnement d'un des équipements du pré traitement et traitement d'eau
Pondération (points, valeur exacte): 20
Critère: Description: Coûts annuels liés à l'exploitation des installations de production et de distribution d'eau osmosée (désinfections thermiques comprises)
Pondération (points, valeur exacte): 20
Critère: Description: Qualité de la solution de monitoring des installation de production et de distribution d'eau osmosée
Pondération (points, valeur exacte): 10
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance de Tournai
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CHwapi
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
TED eSender: FPS Policy and Support
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Fourniture, installation et mise en service d’un système de distribution de concentrés pour le service de dialyse
Description: Fourniture, installation et mise en service d’un système de distribution de concentrés pour le service de dialyse
Identifiant interne: 2024-002-F
5.1.1 Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33692800 Solutions de dialyse
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33692800 Solutions de dialyse
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 41000000 Eau collectée et purifiée
Options: Description des options: Options exigées (- Poste 9 [Option exigée] Contrat entretien préventif (toutes pièces incluses prescrites par le fabricant constructeur dans le programme d’entretien préventif des installations de distribution de concentrés) sur une période de 15 ans incluant la période de garantie. Voir description au point III.2.7 Maintenance et SAV du CSC.)
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue des Sports 51
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Informations complémentaires: CHwapi - Site Union
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/04/2025
Date de fin de durée: 01/07/2026
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 110 000 Euro
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Montant de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 56
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 4
Critère: Description: Facilités et mise en oeuvre du système de rinçage des circuits de concentrés
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère: Description: Ergonomie du système de sélection du concentré
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère: Description: Qualité de la solution de basculement cuve vide et alarme visuelle
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère: Description: Qualité de la solution start-stop automatique
Pondération (points, valeur exacte): 10
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance de Tournai
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CHwapi
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
TED eSender: FPS Policy and Support
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: 876.107.364
Adresse postale: Avenue Delmée, 9
Point de contact: Didier Delval
Télécopieur: +32 69258015
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: FPS Policy and Support
Numéro d’enregistrement: BE 0671.516.647
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0004
Nom officiel: Tribunal de 1ère instance de Tournai
Numéro d’enregistrement: BE 0308.357.753
Adresse postale: Place du Palais de Justice, 5
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5e680aeb-f157-4dd9-96a5-5b5fd31f05fd - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 04/07/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 04/07/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication