Commune D'eghezée
Réparation voirie Rue Sous La Vaux - Commune de Eghezée
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: [Commune d'Eghezée] ---
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Réparation voirie Rue Sous La Vaux - Commune de Eghezée
Description: Le présent marché a pour objet, selon les clauses et conditions fixées par le présent Cahier Spécial des Charges, les travaux de réfection de voirie rue Sous-la-Vaux à 5310 Noville-sur-Mehaigne, sur une portion de +-143m comprise entre les n° 15 et 29 et sur une portion de +-14m à hauteur du n°86. Des carottages ont été réalisés à hauteur des n°17, 19, 23, 27 et 86, révélant une épaisseur moyenne d'asphalte de 7cm. Les différentes carottes ont été pulvérisées au PAK MARKER et après passage sous lampe UV, il est a noter qu'il n'y a pas de présence de HAP. Les travaux de réfection se situent sur une voirie du réseau IIIa et ils comprennent notamment : Sur la portion de +-143m entre les n°15 et 29 : - Sciage des différentes portions - Démolition et évacuation de l'asphalte existant - Recompactage et nivelage de la fondation sur +-250m² - Démolition et évacuation de la fondation et sous-fondation sur +-320m² - Mise en place d'un géotextile, d'une nouvelle sous-fondation et fondation sur +-320m² - Remise à niveau de 4 trapillons Ø80 - Pose d'une nouvelle couche de base et de surface d'asphalte sur +-570m² Au niveau de cette portion, les filets d'eau en pavés béton et les bordures en pavés de rue sont considérés en bon état. Un poste est malgré tout dédié à leur remise en place en cas de mouvement éventuel lors des démolitions. Sur la portion de +-14m à hauteur du n°86 : - Sciage des différentes portions - Démolition et évacuation de l'asphalte existant - Démontage des filets d'eau existants pour remise en place et à niveau - Recompactage et nivelage de la fondation sur +-65m² - Remise à niveau de 1 trapillon Ø80 - Placement d'un avaloir supplémentaire - Pose d'une nouvelle couche de base et de surface d'asphalte sur +-65m² Le métré repris dans le présent marché a été réalisé au plus juste et sur base de nos connaissances. La visite du chantier et des lieux est obligatoire par les sociétés soumissionnaires, afin d'ajuster au besoin les quantités et/ou les postes en fonction de leur expérience et de leur point de vue sur terrain. Pour la bonne réalisation du chantier, une demande d'arrêté de police est obligatoire et doit parvenir à l'administration à service.juridique@eghezee.be au minimum 15 jours avant le début de chantier. La signalisation de chantier est à charge de la société. Le respect des planches Qualiroutes est d'application. En outre, un état des lieux préalable au chantier est obligatoire et est à réaliser par la société, et à ses frais. En fin de réalisation, la société a pour obligation de remettre en pristin état tous les abords et voies d'accès au chantier.
Identifiant de la procédure: 08b5ae76-7819-4d50-b3cb-cfe1899a9dbe
Identifiant interne: PPP1XJ-29/4153/2023/029
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233252 Travaux de revêtement de rues
2.1.2 Lieu d’exécution
Ville: Eghezée
Code postal: 5310
Entité secondaire du pays: code|name|nuts.BE352 (BE352)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Rue Sous-La-Vaux
2.1.2 Lieu d’exécution
Ville: Eghezée
Code postal: 5310
Entité secondaire du pays: code|name|nuts.BE352 (BE352)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Rue Sous-La-Vaux
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: Réparation voirie Rue Sous La Vaux - Commune de Eghezée
Description: Le présent marché a pour objet, selon les clauses et conditions fixées par le présent Cahier Spécial des Charges, les travaux de réfection de voirie rue Sous-la-Vaux à 5310 Noville-sur-Mehaigne, sur une portion de +-143m comprise entre les n° 15 et 29 et sur une portion de +-14m à hauteur du n°86. Des carottages ont été réalisés à hauteur des n°17, 19, 23, 27 et 86, révélant une épaisseur moyenne d'asphalte de 7cm. Les différentes carottes ont été pulvérisées au PAK MARKER et après passage sous lampe UV, il est a noter qu'il n'y a pas de présence de HAP. Les travaux de réfection se situent sur une voirie du réseau IIIa et ils comprennent notamment : Sur la portion de +-143m entre les n°15 et 29 : - Sciage des différentes portions - Démolition et évacuation de l'asphalte existant - Recompactage et nivelage de la fondation sur +-250m² - Démolition et évacuation de la fondation et sous-fondation sur +-320m² - Mise en place d'un géotextile, d'une nouvelle sous-fondation et fondation sur +-320m² - Remise à niveau de 4 trapillons Ø80 - Pose d'une nouvelle couche de base et de surface d'asphalte sur +-570m² Au niveau de cette portion, les filets d'eau en pavés béton et les bordures en pavés de rue sont considérés en bon état. Un poste est malgré tout dédié à leur remise en place en cas de mouvement éventuel lors des démolitions. Sur la portion de +-14m à hauteur du n°86 : - Sciage des différentes portions - Démolition et évacuation de l'asphalte existant - Démontage des filets d'eau existants pour remise en place et à niveau - Recompactage et nivelage de la fondation sur +-65m² - Remise à niveau de 1 trapillon Ø80 - Placement d'un avaloir supplémentaire - Pose d'une nouvelle couche de base et de surface d'asphalte sur +-65m² Le métré repris dans le présent marché a été réalisé au plus juste et sur base de nos connaissances. La visite du chantier et des lieux est obligatoire par les sociétés soumissionnaires, afin d'ajuster au besoin les quantités et/ou les postes en fonction de leur expérience et de leur point de vue sur terrain. Pour la bonne réalisation du chantier, une demande d'arrêté de police est obligatoire et doit parvenir à l'administration à service.juridique@eghezee.be au minimum 15 jours avant le début de chantier. La signalisation de chantier est à charge de la société. Le respect des planches Qualiroutes est d'application. En outre, un état des lieux préalable au chantier est obligatoire et est à réaliser par la société, et à ses frais. En fin de réalisation, la société a pour obligation de remettre en pristin état tous les abords et voies d'accès au chantier.
Identifiant interne: 2023/029
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233252 Travaux de revêtement de rues
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233252 Travaux de revêtement de rues
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233330 Travaux de fondation de rues
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville: Eghezée
Code postal: 5310
Entité secondaire du pays: code|name|nuts.BE352 (BE352)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Rue Sous-La-Vaux
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 15/04/2024
Durée: 20 WORKING_DAY
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 70
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 30
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 70
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 30
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Aucun
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Aucun
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision
Organisation chargée des procédures de recours: [ Conseil d'Etat ] ---
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: [ AC - Service Marchés publics ] ---
Organisation qui signe le marché: [ Commune d'Eghezée ] ---
6 Résultats
Valeur de tous les marchés attribués dans le cadre de la procédure en question: 119,277.37 EUR
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification: Conformément à l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) de la loi du 17 juin 2016, le marché est passé par procédure négociée sans publication préalable.
6.1 Identificateur de lot de résultat: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: [ NONET ] ---
Soumissionnaire:
Identifiant de l’offre: NONET
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 119,277.37 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: No
Pourcentage de sous-traitance connu: No
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 52-293
Titre: [ Réparation voirie Rue Sous La Vaux - Commune de Eghezée ] ---
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2023
Date de conclusion du marché: 18/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: [Commune d'Eghezée] ---
6.1.4 Informations statistiques
Type d’irrégularité alléguée:
Offres ou demandes de participation reçues:
Offres: 1
Demandes de participation: 1
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 119,277.37 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 119,277.37 EUR
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Commune d'Eghezée
Numéro d’enregistrement: 02077359967
Adresse postale: Route de Gembloux, 43
Ville: Eghezée
Code postal: 5310
Pays: Belgique
Point de contact: Rudy Delhaise, le Bourgmestre et Madame Anne Blaise, la Directrice Générale
Adresse électronique: info@eghezee.be
Téléphone: +32 81810120
Adresse internet: http://www.eghezee.be/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: AC - Service Marchés publics
Numéro d’enregistrement: AC - SMP
Adresse postale: Route de Gembloux 43
Ville: Eghezée
Code postal: 5310
Pays: Belgique
Point de contact: Marie-Jeanne BOULANGER
Adresse électronique: marches.publics@eghezee.be
Téléphone: +32 81810146
Adresse internet: http://www.eghezee.be/
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen
Code postal: 2000
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@3p.eu
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science, 33
Ville: Etterbeek
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@conseildetat.be
Téléphone: +32 22349611
Adresse internet: http://www.raadvst-consetat.be/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel: NONET
Numéro d’enregistrement: BE 0417072581
Adresse postale: Rue des Artisans, n°10
Ville: Floreffe
Code postal: 5150
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@nonet.be
Téléphone: +32 81433243
Télécopieur: +32 81434444
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11 Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 54ac50de-d364-467b-a6de-c547f76a0b66 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 24/05/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication