Cliniques Universitaires Saint Luc
Fourniture et installation de bornes de recharges électriques pour véhicule.
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Cliniques universitaires Saint Luc
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Fourniture et installation de bornes de recharges électriques pour véhicule.
Description: Le présent marché a pour objectif les travaux, l’installation, la mise en service, la gestion et la maintenance d’une solution complète de bornes de recharges électriques pour véhicules sur les sites des CUSL.
Identifiant de la procédure: 45f6dcb9-6007-4db3-afc1-70e5a15d80f4
Identifiant interne: 2023-064. Bornes.
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315300 Installations d'alimentation électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45317300 Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45314300 Installation d'infrastructures de câblage
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: Voir Cahier Spécial des Charges.
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 2023-064. Bornes. - 1
Description: Le présent marché a pour objectif les travaux, l’installation, la mise en service, la gestion et la maintenance d’une solution complète de bornes de recharges électriques pour véhicules sur les sites des CUSL.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315300 Installations d'alimentation électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45317300 Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45314300 Installation d'infrastructures de câblage
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Un chiffre d’affaires annuel global. Le soumissionnaire joint à son offre une déclaration sur l’honneur de son chiffre d’affaire des 3 dernières exercices comptable. Seuil minimal d’exigence: un chiffre d’affaires annuel global de minimum de 650.000 euros lors des 3 dernières exercices comptables.
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: 1) Une liste des travaux similaires à l’objet de ce marché, effectués au cours des 5 dernières années (2019 à 2023 ainsi que la période de 2024 située avant la date ultime de dépôt des offres du présent marché). C’est-à-dire en avoir obtenu la réception provisoire ou définitive au cours de cette période. Pièce justificative à joindre à l’offre : Le soumissionnaire joint à son offre une déclaration sur l’honneur reprenant les références demandées. La liste indiquera les coordonnées des destinataires publics ou privés, l’année de la réception provisoire ou définitive du matériel, le types de travaux et de fournitures, la valeur et les puissances livrées. Il joint à son offre les certificats de bonne exécution des références constituant le minimum à présenter. Ces certificats sont: - Soit établi ou visé par l'autorité compétente s’il s’agit de travaux pour des pouvoirs adjudicateurs ; - Soit établi ou visé par l'acheteur de la personne privée ou à défaut déclaré sur l’honneur avoir été effectués par le soumissionnaire, s’il s’agit de travaux au bénéfice de personnes privés. Rem : les hôpitaux sont très rarement en Belgique des personnes privées, mais plutôt des pouvoirs adjudicateurs. Le certificat de bonne exécution mentionne notamment l’adresse, le maître d’ouvrage et les montants des travaux. Seuil minimal d’exigence: Le soumissionnaire doit disposer de deux (2) références similaires au présent objet de marché, à savoir de projets comprenant la fourniture, l’installation et la mise en service d’une installation de recharge pour véhicules électriques. Ces références doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes : A) Chaque installation doit viser min. 10 bornes de recharge. B) Ces bornes doivent être gérées par un système de gestion des charges statique ou dynamique. C) Ces 2 références doivent viser des sites géographiques différents (donc avoir des adresses différentes). 2) L’agréation des entrepreneurs. Le PA vérifiera lui-même via Télémarc la satisfaction de ce critère par le soumissionnaire. Seuil minimal d’exigence: Le soumissionnaire doit disposer d’une agréation en catégorie P2 et dans la classe correspondante au montant de son offre. Le PA estime la classe à 4 pour le présent marché. Le CSC reprend une version plus lisible des critères de sélection.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Délai d’exécution
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 2024-04-19+02:00 14:15:00+02:00
Conditions du marché: Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de Première Instance de Bruxelles (rôle francophone)
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Cliniques universitaires Saint Luc
Numéro d’enregistrement: 0416885016_656
Adresse postale: Avenue Hippocrate 10
Ville: Woluwe-Saint-Lambert
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de Première Instance de Bruxelles (rôle francophone)
Numéro d’enregistrement: 0308.357.353
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a8abcb34-8ed6-47d7-ad18-bd7dc61f1148 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-03-08+01:00 00:00:00+01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 2024-03-08+01:00 00:00:00+01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication