Aanbestedingen

Charleroi

Marché de travaux ayant pour objet le relighting de terrains sportifs



Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.


Avis généré par la plateforme e-Procurement (SPF Stratégie & Appui)
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel:[Charleroi] ---
Forme juridique de l’acheteur:Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur:Services d’administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre:Marché de travaux ayant pour objet le relighting de terrains sportifs
Description: Marché de travaux ayant pour objet : Le relighting de terrains sportifs et la maintenance des systèmes d’éclairage. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti- dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.
Identifiant de la procédure:5eaf11cb-7cb8-41ff-9d0f-3985389486df
Identifiant interne:Charleroi-Igretec-62200-C2021/079-F02_0-F02__2
Type de procédure:Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché:Marché de travaux
Nomenclature principale(cpv):45311000Travaux de câblage et d'installations électriques
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Lot:LOT-0001
Titre:Marché de travaux ayant pour objet le relighting de terrains sportifs
Description:Marché de travaux ayant pour objet : Le relighting de terrains sportifs et la maintenance des systèmes d’éclairage.
Identifiant interne:1
5.1.1 Objet
Nature du marché:Marché de travaux
Nomenclature principale(cpv):45000000Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire(cpv):45311000Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2 Lieu d’exécution
Entité secondaire du pays:{code|name|nuts.BE32B}(BE32B)
Pays:Belgique
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA:3,311,991.52EUR
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Aucun
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Aucun
6 Résultats
6.1 Identificateur de lot de résultat:LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel:[ Lexar Technics S.A. ] ---
Soumissionnaire:
Identifiant de l’offre:Offre Lexar Technics
Identifiant du lot ou groupe de lots:LOT-0001
Valeur du résultat:3,231,573.09EUR
La valeur de la sous-traitance est connue:0
Pourcentage de sous-traitance connu:0
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché:Marché stock relighting des terrains de sports
Date de conclusion du marché:2023-09-19+02:00
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre:false
Organisation qui signe le marché:
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel:Charleroi
Numéro d’enregistrement:0207310774_558
Adresse postale:Place Vauban 14-16
Ville:Charleroi
Code postal:6000
Entité secondaire du pays:{code|name|nuts.BE32B}(BE32B)
Pays:Belgique
Adresse électronique:wrong.email@email.be
Téléphone:+32 00000000
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0002
Nom officiel:SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement:BE001
Adresse postale:Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville:Bruxelles
Code postal:1000
Entité secondaire du pays:{code|name|nuts.BE100}(BE100)
Pays:Belgique
Adresse électronique:e.proc@publicprocument.be
Téléphone:+32 2 740 80 00
Adresse internet:https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Nom officiel:Lexar Technics S.A.
Numéro d’enregistrement:0455867534
Ville:Chaussée de Mariemont 113A BTE 24 7140 Morlanwelz
Pays:Belgique
Adresse électronique:info@lexar-technics.be
Téléphone:+3264278840
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots:LOT-0001
11 Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis:655b8209-34b3-44b3-8491-877765c6da61-02
Type de formulaire:Résultats
Type d’avis:Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis:2023-10-03+02:0000:00:00+02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible:français
11.2 Informations relatives à la publication

Vergelijkbare advertenties van BDA