Le présent avis a trait à la publication d'un:   AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ  
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel :  Charleroi
Adresse postale :  Place Charles II, BE- 6000  Charleroi
Point de contact:  Mr Gontier Louis
Tél:   +32 71202905
Courriel:   louis.gontier@igretec.com
Adresse(s) internet:   http://www.charleroi.be  
Adresse internet du profil d'acheteur:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=467201



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
CRÉATION ET MAINTENANCE D’UN RÉSEAU DE CHALEUR ET D’UNE CHAUFFERIE CENTRALISÉE SELON LE PRINCIPE DU DBMO( Design - Build - Maintain– Operate )  
Numéro de référence:   Charleroi-CDC 53_120/UPE_M2_2021-Attribution-F03_0
II.1.2. Code CPV principal :  45000000
II.1.3. Type de marché :  travaux
II.1.4. Description succincte
Le présent marché de travaux a pour objet le design, la création, la maintenance et l’exploitation
conduite d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur sur le site du Palais des Expositions de Charleroi, sis Avenue de l’Europe,
6000 Charleroi, à conclure selon le principe « Design – Build – Maintain -Operate», y incluant des critères d’efficacité énergétique.
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots:   NON
II.1.7. Valeur totale du marché (hors TVA)
3717890.54  EUR

II.2. Description

II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS:   BE32B
Lieu d'exécution principal:   Palais des Expositions de Charleroi, sis Avenue de l’Europe, 6000 CHARLEROI
II.2.4. Description
Le maître de l’ouvrage souhaite confier à un soumissionnaire l’exécution des travaux détaillés aux clauses techniques.   Le présent marché de travaux a pour objet le design, la création, la maintenance et l’exploitation conduite d’une chaufferie et   d’un réseau de chaleur sur le site du Palais des Expositions de Charleroi, sis Avenue de l’Europe, 6000 Charleroi, à conclure selon le principe « Design – Build –– Maintain Operate», y incluant des critères d’efficacité énergétique.   Seront exécutées par le prestataire sans aucune indemnité, les travaux et fournitures accessoires non spécifiés, mais devant   normalement faire partie intégrale des ouvrages prévus ou généralement admis comme nécessaires ou compléments   d’exécution d’une qualité irréprochable.   Il s’agit d’un marché de travaux dont une partie comporte des services. Le contenu du marché et son contexte général   d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.   L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses antidumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement   Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH.   En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités :   • à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du   chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ;   • à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du   présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera   considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée   comme une irrégularité substantielle.   De plus, dans le cadre du présent marché, la Ville de Charleroi souhaite favoriser l’insertion professionnelle en réalisant un   effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.  



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l’Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP:   OUI

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.1 Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S   2021/S 173-450625


Lot   1

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date d'attribution du marché
2022-11-29

V.2.2. Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:   NON

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel:   EQUANS Services SA
Adresse postale:   Boulevard Simon Bolivar 34, BE- 1000  Bruxelles
Code NUTS:   BE100
Le titulaire est une PME:   NON

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)




VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Conseil d'Etat
Rue de la Science 33,  BE- 1040  Bruxelles
Tél:   +32 22349611
Adresse(s) internet:Adresse(s) internet:   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.3 Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours
15 et 60 jours

VI.5 Date d’envoi du présent avis
2022-12-14