Le présent avis a trait à la publication d'un:  AVIS DE MARCHE 
Extrait du texte officiel.


I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Centre Scolaire Institut Notre-Dame Heusy
Adresse postale: Avenue Jean Tasté 80,BE-4802 Heusy
Tél: +87 291077
Courriel: direction@notredameheusy.be
Adresse(s) internet: http://secondaire.notredameheusy.net/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333476



II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé
Exhaussement de l'Institut Notre-Dame de Heusy 
Numéro de référence: C.S.I.N.D.H.-LG/01500-1712-F02_0
II.1.2. Code CPV principal: 45214220
II.1.3. Type de marché: travaux
II.1.4. Description succincte
Marché de travaux, ayant pour objet les travaux, fournitures, transports, main d'oeuvre et tous les moyens nécessaires à l'exécution de : l'exhaussement de l'Institut Notre-Dame de Heusy
II.1.6. Information sur les lots
Division en lots: OUI


II.2. Description

Lot 1

II.2.1. Intitulé
Travaux, fournitures, transports, main d'oeuvre et tous les moyens nécessaires à l'exécution de l'exhaussement de l'Institut Notre-Dame de Heusy 
II.2.3. Lieu d'exécution
Code(s) NUTS: BE335
II.2.4. Description
Travaux, fournitures, transports, main d'oeuvre et tous les moyens nécessaires à l'exécution de l'exhaussement de l'Institut Notre-Dame de Heusy 
II.2.7. Durée
195 jour(s)
Renouvellement possible: NON



III.1. Conditions de participation


III.1.3 Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
Le soumissionnaire apporte la preuve de sa capacité technique et professionnelle en joignant à son offre : une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années au maximum, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants dont minimum 3 références d'un montant HTVA de 1.200.000? ;Le soumissionnaire qui possède l'agréation en classe 5, catégorie D est considéré comme faisant la preuve de ses capacités techniques. Dès lors, il est dispensé de fournir les références requises au titre de la capacité technique et professionnelle.Agréation d'entrepreneur de travaux(art. 70, A.R. du 18.04.2017)

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Classe: 5, Catégorie: D



IV.1.1 Type de pocédure
Procédure ouverte

IV.1.8 Information concernant l'Accord sur les Marchés Publics (AMP)
Le marché est couvert par AMP: NON

IV.2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IV.2.2 Date limite de réception des manifestations d'intérêt 2019-05-23 11:00
IV.2.4 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:  FR
IV.2.6 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 12 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7 Lancement des procédures d'attribution
Date: 2019-05-23
Heure locale: 11:00
Adresse: Institut Notre-Dame de Heusy



VI.3. Informations complémentaires
La visite des lieux en présence d'un représentant du maître de l'ouvrage est obligatoire. Le certificat délivré lors de cette visite, dument rempli et signé par le soumissionnaire et le représentant du maître de l'ouvrage, doit obligatoirement être joint à l'offre. La visite aura lieu le 17 avril à 10h.Le délai d'exécution mentionné dans l'avis de marché est en jours ouvrables.

VI.4 Procédures de recours

VI.4.1 Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de première instance Liège - division Verviers
Rue du Tribunal, 4, BE-4800 Verviers

VI.5 Date d'envoi du présent avis
2019-04-05