AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Spa
Rue de l'Hôtel de Ville, 44, BE-4900 SPA
Contact: Collège communal
Tél: +32 87795360 Fax: +32 87772044 E-mail: info@villedespa.be
Adresse(s) internet:www.villedespa.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché de travaux. Ecole de Creppe : remplacement du chauffage mazout par un système pellet
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché:Travaux.
Lieu principal d'exécution: Ecole de Creppe, rue de l'Eglise, 100 à 4900 SPA
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché de travaux. Ecole de Creppe : remplacement du chauffage mazout par un système pellet
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Une déclaration bancaire dont le modèle figure en annexe au présent cahier des charges
Agréation catégorie D17 classe 2
Agréation catégorie D17 classe 2
Agréation requise: D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 2
III.2.3. Capacité technique:
Une référence avec certificat de bonne exécution d'un chantier d'un montant équivalent à celui de l'offre exécuté aucours des cinq dernières années pour une chaudière à combustion pellets
Montant équivalent à celui de l'offre
Agréation requise: D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 2
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère1: Financier, Poids: 30
Critère2: Rendement minimal, Poids: 30
Critère3: Maintenance, Poids: 25
Critère4: Délai d'exécution, Poids: 15
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents:6/12/2016
Documents payants:Oui.
Prix: 40.00 EUR.
Conditions et mode de paiement:Cahier spécial des charges
versement à effectuer sur le compte de la S.A. BUREAU D'ETUDES PIERRE BERGER :
BE22 7320 2502 5647 (BIC : CREGBEBB).
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:
7/12/2016 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date:
7/12/2016 - 10:00
Lieu:Hôtel de Ville, Salle du conseil, rez-de-chaussée, rue de l'Hôtel de Ville 44 à 4900 SPA
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Visite du site requise:
Une visite des lieux sera organisée et les soumissionnaires en seront informés en temps utile
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/10/2016